Договор на производство работ

г. ………………………….    «…..» …………………. 20….. г.
…………………………………………………………………………………………. в лице
(наименование организации, индивидуальный предприниматель)

……..…………………………………………………………………………………………. в лице
(наименование организации, индивидуальный предприниматель)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор подряда о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется произвести, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Объемы, виды и сроки выполнения работ перечислены в …………………………….,
(смете / приложении / перечне)

являющейся неотъемлемой частью настоящего договора подряда.

2. Сумма договора и порядок оплаты

2.1. Сумма договора ……………………………………………………………… и составляет
(согласно прилагаемой смете / является договорной)

…………………………………………………………………………………/……..…..… рублей.

(прописью и цифрами )

2.2. Сумма договора включает в себя ………………………………………………………..…

2.3. Заказчик производит Подрядчику оплату работ в следующем порядке:

2.4. Стоимость работ является ориентировочной и может изменяться в большую или меньшую сторону при доработке и детализации сторонами технического задания на ремонтно-отделочные работы. Изменение расценок и (или) стоимости работ оформляется в письменном виде в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

2.5. Форма оплаты

(платежное требование, платежное поручение, чек, аккредитив, наличные денежные средства и т.п.)

3. Срок действия договора

3.1. Договор вступает в силу с …………………………….……..………………………………
(дата или событие)

3.2. Подрядчик должен начать работы не позднее «…..» …………………. 20….. г.

3.3. Подрядчик должен выполнить все работы в срок до «…..» …………………. 20….. г.

4. Права Сторон

4.1. Подрядчик имеет право:

– привлекать субподрядчиков для выполнения

………………………………………………………………………………………………………….
(виды работ выполняемых субподрядчиком.)

4.2. Заказчик имеет право:
– до окончания работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику вознаграждение за выполненную часть работы и возместить ему убытки, причиненные расторжением договора;
– проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком.

5. Обязанности Сторон

5.1. Подрядчик обязан:
– своими, силами, инструментами, механизмами выполнить работы в объеме согласно пункту 1.2. настоящего договора качественно и в срок, установленный пунктами 3.2.-3.3. настоящего договора подряда;
– при выполнении работ соблюдать требования законов, правил и иных правовых актов об охране окружающей среды и противопожарной безопасности;
– в случае использования материалов Заказчика, предупредить Заказчика о непригодности или недоброкачественности материалов;
– в случае использования материалов Заказчика, представить отчет в расходовании материалов и по окончании работ возвратить ему их остаток;
– предупредить, что соблюдение указаний Заказчика ухудшает качество выполняемой работы;
– предупредить о наличии иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения или задержку.

5.2. Заказчик обязан:

– предоставить Подрядчику всю информацию, определяющую конечный результат выполняемой работы в виде

………………………………………………………………………………………..…………………;
(техническое задание , проект, чертежи, и т.п.)

– производить Подрядчику оплату работ согласно п. 2.3. настоящего договора;
– предоставить Подрядчику для выполнения работ …………………………………………….
………………………………………………………………………………………..…………………;
– принять выполненные работы по акту приемки-передачи в течение ……..…… календарных дней после получения от Подрядчика уведомления о завершении всех работ;
– произвести окончательную оплату согласно п. 2.3. по акту приемки-передачи;
– сообщить Подрядчику об обнаруженных им нарушениях качества работ, которые в дальнейшем могут привести к нарушению технологии и необходимых гарантий качества.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему договору, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый день просрочки, если задержка произошла по вине Подрядчика.

6.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты этапов работ предусмотренных п. 2.3. настоящего договора, он уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый день просрочки, если задержка произошла по вине Заказчика.

6.3. В случае если работы приостановлены по вине или просьбе Заказчика, то Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от суммы договора за каждый день простоя.

6.4.В случае если Заказчик в разумный срок не оплатит выполненные работы, Подрядчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор подряда и востребовать с Заказчика все материальные и моральные убытки в порядке, установленном действующим законодательством РФ, либо по договоренности сторон.

6.5. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине утрату и/или гибель имущества Заказчика. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество аналогичным или возместить причинённый Заказчику ущерб.

6.6. Подрядчик несет ответственность за ущерб причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

6.7. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору:
– потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
– потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
– устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

– претензии, связанные с недостатками результата работы, могут быть заявлены Заказчиком Подрядчику в течение ……………… месяцев со дня приемки работ.

6.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6.9. Подрядчик не отвечает за качество материалов, которые были предоставлены Заказчиком. На материалы купленные Подрядчиком по просьбе Заказчика, распространяется только гарантия завода производителя (изготовителя).

7. Порядок приемки и сдачи выполненных работ

7.1. Приемка результата работ осуществляется по приемо-сдаточному акту, в течение ……… дней после получения Заказчиком уведомления Подрядчика о готовности результата работ к приемке.

7.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты.

7.3. В случае немотивированного отказа Заказчика от подписания приемо-сдаточного акта в течение ………….….. дней с момента получения Заказчиком, приемо-сдаточный акт считается принятым Заказчиком.

7.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

7.5. В случае разногласия между Заказчиком и Подрядчиком по качеству произведенных работ, Заказчик вправе назначить квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

8. Порядок расторжение договора

8.1. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации, с возмещением понесенных убытков.

8.2. Заказчик вправе расторгнуть договор подряда в следующих случаях:
– задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок их окончания, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц;
– если отступления в работе от условий настоящего договора или иные недостатки результата работы не были устранены в установленный Заказчиком срок, либо являются неустранимыми и существенными.

8.3. Подрядчик вправе расторгнуть договор подряда в следующих случаях:
– при остановке Заказчиком выполнения строительно-монтажных работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;
– при уменьшении стоимости работ более чем на …………… % в связи с внесением Заказчиком изменений в проектную документацию;
– при утрате Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ.

8.4. При расторжении договора по совместному согласию Заказчика и Подрядчика результаты незавершенной работы передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

8.5. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

9. Гарантийные обязательства

9.1. Гарантия на все выполненные Подрядчиком работы, оформленные в договоре, составляет ………………………. месяцев.

9.2. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента сдачи всех работ Заказчику по приемо-сдаточному акту.

9.3. Если в период гарантийных обязательств обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальное использование результата работы до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

12.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

12.2. Договор составлен в двух подлинных экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой стороны.

Приложения:

  1. Техническое задание и т.п..
  2. Смета (перечень видов работ).
  3. Приемо-сдаточный акт.

Адреса и реквизиты сторон

Заказчик Подрядчик
Адрес: ………………………………….    Адрес: ………………………………….
(юридический и фактический) (юридический и фактический)
……………………………………….…   ………….………………………………
……………………………………….…    ………….………………………………
……………………………………….…    ………….………………………………
……………………………………….…   ………….………………………………
……………………………………….…   ………….………………………………
……………………………………….…   ………….………………………………
(реквизиты организации) (реквизиты организации)
……………………………………….…   ………….………………………………
(ф.и.о. полностью) (ф.и.о. полностью)
……………………………………….…   ………….………………………………
(подпись) (подпись)

Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку .
Для более удобного заполнения бланк в MS Word представлен в переработанном формате.

Примерная форма

Договор на выполнение работ N ____
по прокладке водопроводных и канализационных сетей

г.____________________

«__» ____________ ____ г.

Предмет Договора

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить собственными силами комплекс работ по прокладке водопроводных и канализационных сетей Заказчика по адресу: ____________________, в том числе:
— земляные работы, разборка и восстановление покрытия, крепление стальными трубами, трубопровод, устройство приямка, водомерный узел, демонтажные работы и реконструкция колодцев.
1.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его приёмки Заказчиком несёт Подрядчик.
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему Договору в установленный договором срок и сдать результаты выполненных работ в эксплуатацию в порядке, установленном законами, техническими условиями и настоящим Договором.
1.4. Материально-техническое обеспечение (в том числе механизация работ) выполнения работ возлагается на Подрядчика и производится за счёт Подрядчика.

Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. В течение всего срока выполнения работ обеспечить доступ Подрядчика к месту проведения работ в рабочее время и возможность проезда транспорта Подрядчика.
2.1.2. При отсутствии замечаний подписать предъявляемые Подрядчиком акты выполненных работ после их получения и оплатить в соответствии с условиями Договора.
2.1.3. В течение ________________ дней с момента подписания настоящего договора назначить своего уполномоченного представителя для контроля в соответствии с пунктом 2.2.1 настоящего Договора.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Осуществлять контроль над ходом и качеством выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в деятельность Подрядчика.
2.2.2. В любое время затребовать от Подрядчика отчёт о ходе выполнения работ.
2.2.3. В случае обнаружения отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество работ, заявить об этом Подрядчику, который обязан устранить указанные нарушения за свой счёт в кратчайшие сроки.
2.3. Подрядчик обязуется:
2.3.1. Выполнить все работы своими силами и средствами в объёме, сроки и на условиях настоящего Договора.

Договор подряда с юридическим лицом – это соглашение на выполнение работ или оказание услуг за определенный срок. Договор подряда удобно заключать в случаях, когда есть потребность в выполнении разовых работ. Обычно предметом договора подряда являются ремонтные, бытовые, проектные или изыскательные работы. Договора подряда относятся к гражданско-правовым, а их заключение регулируется ст.ст. 420, 702 ГК РФ.

Перед заключением договора с юридическим лицом, заказчику необходимо удостоверится, какой правоспособностью оно обладает: общей или специальной. От этого зависит, какие именно виды работ и в каком объеме могут быть исполнены. Так, юридическое лицо с общей правоспособностью может заниматься любой деятельностью, не требующей лицензии. Юридическое лицо, обладающее специальной правоспособностью, исполняет работы, прописанные в ее уставе, не исключая лицензированные виды деятельности согласно Федеральному закону 128-ФЗ. Если на работы, подлежащие выполнению, необходима лицензия, заказчику стоит удостовериться в ее наличии у исполнителя еще до подписания соглашения.

Договор подряда составляется в двух экземплярах в письменной произвольной либо утвержденной руководством предприятия форме. Документ должен содержать следующее основные пункты: сроки, за которые работы должны быть выполнены; стоимость работ, требования к их качеству; порядок сдачи-приемки; ответственность сторон за нарушение условий договора. Требования к выполняемым работам заказчик формулирует в техническом задании, а их сумма и производственные расходы отображаются в смете. Оба документа являются приложениями к договору. Если соглашение не содержит пункта о сроках приема работ, они должны быть приняты и оплачены заказчиком после их завершения. Сдача-приемка работ оформляется соответствующим актом. Изменения в договор после его подписания могут быть внесены только с взаимного согласия сторон путем подписания дополнительного соглашения.

В соответствии со ст. 1 ГК Республики Беларусь, предпринимательская деятельность — это самостоятельная деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность и направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, произведенных, переработанных или приобретенных указанными лицами для продажи, а также от выполнения работ или оказания услуг, если эти работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам и не используются для собственного потребления.
Заключение гражданско-правового договора подряда с физическим лицом регламентируется нормами Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК) и Указа Президента Республики Беларусь от 06.07.2005 N 314 «О некоторых мерах по защите прав граждан, выполняющих работу по гражданско-правовым и трудовым договорам» (далее — Указ N 314). Указ N 314 каких-либо запретов на заключение гражданско-правовых договоров с физическими лицами не устанавливает. Юридическим лицам, предоставляющим работу гражданам по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг и создание объектов интеллектуальной собственности, необходимо заключать указанные договоры в письменной форме и определять в них кроме условий, установленных законодательством, существенные условия, предусмотренные подпунктом 1.1 пункта 1 Указа N 314. Кроме того с физическим лицом нельзя заключить договор строительного подряда исходя из нижеследующего, т.к. документом, который дает право на осуществление деятельности в строительстве, является аттестат соответствия. Выдача аттестатов соответствия осуществляется только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Следовательно, физическое лицо не может быть подрядчиком в строительной деятельности, а, следовательно, и выступать стороной по договору строительного подряда в качестве такового.
Физические лица, деятельность которых требует получения специальных разрешений, до заключения договора подряда обязаны открыть ИП и получить соответствующие разрешения. В таком случае у ИП возникает обязанность уплаты единого налога (устанавливается местными Советами Депутатов ежемесячно в зависимости от вида деятельности) и взносов в ФСЗН (35.
Таким образом, многие полагают, что если деятельность по договору подряда носит длительный и систематический характер, то такая деятельность может считаться незаконной предпринимательской деятельностью. Такое мнение является небезосновательным ввиду того, что при выполнении договоров подряда, которые носят длительный, систематический характер, физическое лицо, так же как и индивидуальный предприниматель, осуществляет деятельность, направленную на систематическое получение прибыли, а также выступает от своего имени, действует на свой риск, под свою имущественную ответственность.
Однако определение предпринимательской деятельности является слишком общим понятием, из которого следует, что как физическое лицо, так и индивидуальный предприниматель занимаются предпринимательской деятельностью.
При этом очевидно, что правовой статус физического лица и правовой статус индивидуального предпринимателя различны по своей природе и влекут за собой разные правовые режимы.
Так, статус индивидуального предпринимателя приобретается посредством государственной регистрации. Регистрация индивидуальных предпринимателей происходит по заявительному принципу в соответствии с подп. 2.1 п. 2 Декрета Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 N 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования». Таким образом, относительно заявительного принципа прежде всего следует говорить об инициативе физического лица приобрести статус индивидуального предпринимателя. Однако существуют ситуации, когда физическое лицо в императивном порядке вынуждено приобретать статус индивидуально предпринимателя. Это касается осуществления видов деятельности, которые требуют наличия специального разрешения (лицензии).
Физическое лицо при выполнении работ по договорам подряда, которые носят длительный, систематический характер и не требуют наличия специального разрешения (лицензии), вправе самостоятельно определять, заявлять ли ему статус индивидуального предпринимателя или оставаться в правовом режиме физического лица.
Ко всему прочему, данное мнение основывается на отсутствии в законодательстве запретительных норм в отношении длительности выполняемых договоров подряда, а также отсутствии определения в законодательстве систематичности выполнения договоров подряда физическим лицом.
Такой анализ не был бы объективным, если бы не была затронута тема налогообложения.
В соответствии со ст. 2 Общей части Налогового Кодекса Республики Беларусь (далее — НК) каждое лицо обязано уплачивать законно установленные налоги, сборы (пошлины), по которым это лицо признается плательщиком.
При этом ни на кого не может быть возложена обязанность уплачивать налоги, сборы (пошлины), иные взносы и платежи, не предусмотренные НК либо установленные в ином порядке, чем это определено Конституцией Республики Беларусь, НК, принятыми в соответствии с ними законами, актами Президента Республики Беларусь, регулирующими вопросы налогообложения.
Иначе говоря, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что если лицо выполняет работы в определенном статусе, то на него не может быть возложена обязанность уплачивать налоги, предусмотренные иным статусом, если другой порядок прямо не предусмотрен законодательством.
Также, необходимо учитывать, что п. 1 статьи 22 ГК установлено, что гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица только с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Частью первой статьи 12.7 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях установлена административная ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации. Статьей 233 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее — УК) предусмотрена уголовная ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации при получении от такой деятельности дохода в крупном размере (в 250 и более раз превышающего размер базовой величины (примечание к главе 25 УК)).
Таким образом, ключевым вопросом определения правомерности действий физического лица в описанной ситуации является квалификация его деятельности как предпринимательской.
При наличии в деятельности физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, указанных качественных характеристик, такая деятельность может быть признана незаконной предпринимательской деятельностью и к физическому лицу могут быть применены меры административной или уголовной ответственности.
При этом, хотелось бы отметить, что на сегодняшний день отсутствует практика инициирования контролирующими органами проверок по вопросу отнесения договора подряда к трудовому договору. Непосредственно административная ответственность для юридического лица за заключение гражданско-правового договора с физическим лицом в случае фактической подмены им трудового договора не предусмотрена.
Учитывая вышеизложенное, физические лица при выполнении работ по гражданско-правовым договорам, которые носят длительный, систематический характер и не требуют наличия специального разрешения (лицензии), вправе самостоятельно определять, заявлять ли ему статус индивидуального предпринимателя или оставаться в правовом режиме физического лица, при условии исполнения налоговых обязательств по которым он является плательщиком.

Геология Порядок работ Библиотека Цены Контакты

Главная / Порядок выполнения работ / Договор

Договор на выполнение инженерных изысканий

Определить объем работ

Заключить договор

Встретить буровую машину

Получить технический отчет

заказать сейчас

Почему стоит заказать именно у нас

Договор подряда нужно составлять во всех случаях, независимо от того работаете ли Вы впервые или речь идет о проверенной временем изыскательской организацией. Существует немало случаев когда «друзья» оказываются обманщиками. Как наиболее яркий пример вспоминается случай когда одна очень шустрая геологическая организация вместо 2700 метров погонных отбурила 40… …при проверке, оказалось не в первый раз, а между тем у заказчика работ она была долгое время на хорошем счету. Называть ее не будем, чем закончился суд не известно, но чтобы не попасть в подобную ситуацию обязательно составляйте договор и обращайте внимание на:

  1. Указание объемов и сроков работ;

  2. Указание фиксированной (окончательной) стоимости;

  3. Наличие допуска к геологическим изысканиям (Допуск СРО);

  4. Наличие у организации аккредитованной лаборатории или договора на обслуживание аккредитованной лабораторией.

Техническое задание является неотъемлемой частью договора, именно на его основании определяется объем и состав проводимых работ. Техническое задание может быть составлено как заказчиком, с последующим утверждением исполнителем, так и наоборот — составляет исполнитель, а утверждает заказчик. Для сложных объектов иногда привлекается третья сторона — составитель технического задания (например проектная организация не являющаяся плательщиком геологических изысканий), в этом случае и заказчик и исполнитель только утверждают техническое задание.

Напоминаем, инженерные изыскания являются очень важной составляющей строительства, поэтому им посвящен целый парарграф в Гражданском кодексе РФ.

Выписка из Гражданского кодекса РФ (ГК РФ)

§ 4. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ

Статья 758. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

Статья 759. Исходные данные для выполнения проектных и изыскательских работ

1. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации. Задание на выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика подготовлено подрядчиком. В этом случае задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком.

2. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика.

Статья 760. Обязанности подрядчика

1. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик обязан:

  • выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором;

  • согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком — с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления;

  • передать заказчику готовую техническую документацию и результаты изыскательских работ.

Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия заказчика.

2. Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ гарантирует заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной подрядчиком технической документации.

Статья 761. Ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение проектных и изыскательских работ

1. Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.

2. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное.

Статья 762. Обязанности заказчика

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором:

  • уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ;

  • использовать техническую документацию, полученную от подрядчика, только на цели, предусмотренные договором, не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия подрядчика;

  • оказывать содействие подрядчику в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;

  • участвовать вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;

  • возместить подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ вследствие обстоятельств, не зависящих от подрядчика;

  • привлечь подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации или выполненных изыскательских работ.

Оставьте комментарий