Договор подряда с иностранным гражданином

Договор подряда с иностранным гражданином. Общие положения

В соответствии со ст. 702 ГК РФ подрядом называются такие взаимоотношения субъектов, согласно которым одна сторона берет обязательства выполнить для другой стороны определенную той работу и сдать конечный результат, а другая обязуется результат работы принять и оплатить.

Существенными условиями такого соглашения (то есть условиями, без согласования которых сделка не будет считаться заключенной) являются:

  1. Предмет — единое условие для всех видов договоров, которое законодатель отнес к существенным, так как без определения предмета невозможно определить суть и существо сделки — а значит, и заключение подобного соглашения бессмысленно. К предмету договора подряда относятся объем и содержание работ, по поводу выполнения которых договариваются контрагенты.
  2. Срок — второе существенное условие рассматриваемого договора, которое предполагает согласование начальных, конечных и, по решению сторон, промежуточных сроков исполнения работ. Нарушение сроков выполнения работ подрядчиком может повлечь привлечение его к ответственности.

Никаких ограничений в отношении субъектного состава указанной сделки гражданское законодательство не содержит. Это значит, что в качестве и подрядчика, и заказчика могут выступать как физические, так и юридические лица. Соответственно, нет ограничений и в отношении привлечения в качестве подрядчика иностранных граждан. Однако в этом случае нормативную базу таких отношений будет составлять уже не только Гражданский кодекс, но и ряд других нормативных актов, основной из которых — закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» от 25.07.2002 № 115-ФЗ.

Особенности договора подряда с иностранным гражданином с патентом

Особенности трудовой деятельности иностранцев в России определяются ст. 13 закона № 115-ФЗ. В первую очередь желающий получить работу иностранец должен оформить разрешение на работу в РФ или патент. Причем важно понимать, что это 2 разных документа.

Патент выдается иностранным гражданам тех государств, международными соглашениями с которыми предусмотрен безвизовый режим с РФ. В настоящий момент это:

  • Абхазия;
  • Азербайджан;
  • Молдова;
  • Таджикистан;
  • Узбекистан;
  • Украина.

Кроме того, п. 2 ст. 13 ФЗ № 115-ФЗ обязывает также работодателя узаконить свою деятельность по использованию иностранной рабочей силы через получение специального разрешения. Порядок получения такого разрешения определен приказом ФМС России от 30.10.2014 № 589, утвердившим специальный административный регламент. При этом заключать договоры с работниками, имеющими патент, могут:

  • юр. лица или ИП;
  • частные нотариусы;
  • адвокаты — учредители адвокатского кабинета;
  • иные заказчики, чья деятельность подлежит лицензированию или госрегистрации.

Патент дает право на привлечение к труду работника для обеспечения личных, домашних и других подобных нужд, не связанных с ведением заказчиком предпринимательской деятельности.

Таким образом, при заключении договора подряда, по которому подрядчиком будет являться иностранец с патентом на работу, необходимо обратить внимание на значительную конкретизацию субъектного состава сделки как с одной, так и с другой стороны. При оформлении договора сведения о патенте подрядчика и данные документов, регламентирующих возможность использования иностранной рабочей силы заказчика, следует отразить в тексте договора.

Налогообложение подрядного договора с иностранцем

Заключая с иностранным гражданином подрядную сделку, заказчик становится налоговым агентом в отношении другой стороны и обязан перечислять НДФЛ с оплаты труда подрядчика. Размер НДФЛ в таком случае зависит от ряда факторов:

  1. Если подрядчик является резидентом РФ, то есть проживает ли на территории России не менее 183 дней непрерывно в течение года на дату получения дохода (п. 2 ст. 207 Налогового кодекса РФ), размер подоходного налога составляет:
    • для резидентов — 13%;
    • для нерезидентов — 30%.
  2. Если подрядчик является гражданином страны — члена Евразийского экономического союза, то НДФЛ для него рассчитывается по ставке 13%, даже если он не является резидентом РФ (ст. 73 Договора о ЕАЭС). Членами ЕАЭС, помимо России, являются:
    • Беларусь;
    • Казахстан;
    • Армения;
    • Киргизия.
  3. Подоходный налог в размере 13% устанавливается также для следующих категорий иностранцев:
    • высококвалифицированных специалистов;
    • беженцев;
    • получивших временное убежище в РФ;
    • работающих по патенту.
  4. При наличии заявления от подрядчика и уведомления из налогового органа размер НДФЛ для работников по патенту может быть уменьшен на сумму платежей за патент, которые уплачены в текущем году (п. 6 ст. 227.1 НК РФ и письмо ФНС от 22.03.2016 № БС-4-11/4792@).

Сумма выплаченного подрядчику-иностранцу вознаграждения по договору учитывается при расчете налога на прибыль в составе расходов (п. 21 ст. 255 НК РФ).

Форма договора подряда с иностранным гражданином, образец

Договор подряда заключается, как правило, в простой письменной форме, поскольку чаще всего хотя бы одной из его сторон выступает юридическое лицо. Сложившаяся правовая практика определила перечень информации, которая должна быть отражена в рассматриваемой документации. С учетом того, что с одной стороны сделки выступает иностранный гражданин, в такой договор подряда могут включаться следующие разделы:

  1. Преамбула. Это вводная часть договора, в которой представлены идентифицирующие данные контрагентов. В этом разделе необходимо указать гражданство иностранного работника, а также реквизиты документов, дающих право заказчику использовать труд иностранцев, а подрядчику-иностранцу — работать в РФ.
  2. Предмет договора. Это один из обязательных разделов, в котором определяются состав и объем работ, по поводу выполнения которых оформляется сделка.
  3. Сроки. В отношении периодов начала и окончания исполнения работ раздел является обязательным.
  4. Права и обязанности контрагентов.
  5. Цена и порядок оплаты. В соответствии с законом «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ, перечень случаев, при которых юр. лица могут осуществлять выплаты иностранным работникам наличными средствами, ограничен (ч. 2 ст. 14). В связи с этим порядок расчетов по договору подряда с иностранцем, как правило, предусматривает перечисление средств на расчетный счет.
  6. Подписи и реквизиты сторон.

***

Таким образом, привлечение к работам по договору подряда иностранца требует соблюдения норм как гражданского, так и миграционного и налогового законодательства. Образец договора можно скачать на нашем сайте.

Договор № ________

на оказание юридических услуг в сфере патентования

г. Москва » ___ «____________ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с решением Единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» (Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок от «___» _________ 20___ г. № __________), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель в соответствии с условиями Договора обязуется предоставить юридические услуги в сфере патентования (далее – услуги), включая услуги по ведению дел (ответ на запрос экспертизы по существу Патентного ведомства США от 04 января 2012 г.) по поданной за рубежом национальной заявке на изобретение «Легкий многофункциональный самолет» (международная заявка РСТ/RU2007/ номер международной публикации: WO2009/ номер национальной заявки в Соединенных Штатах Америки: 12/450,712) (далее – Изобретение), в объеме, установленном в пункте 1.2 Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

1.2. Заказчик обязуется оплатить услуги, указанные в п. 1.1 Договора, в соответствии с разделом 3 Договора.

1.3. Научные, технические, экономические и иные требования к услугам и их результатам устанавливаются Техническим заданием на оказание юридических услуг в сфере патентования (далее – ТЗ)
(Приложение ).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. При необходимости предоставить Исполнителю оформленную в установленном порядке доверенность на совершение юридических действий по поддержанию патентов на Изобретения, выданную на имя назначенных иностранных патентных поверенных.

2.1.2. В разумные сроки предоставить Исполнителю достоверную информацию и документацию в объеме, достаточном для оказания Исполнителем услуг по Договору.

Необходимые материалы Заказчик передает Исполнителю по акту.

2.1.3. Осуществить приемку оказанных услуг в соответствии с требованиями раздела 4 Договора и ТЗ, оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями Договора.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Проверять ход и качество оказания Исполнителем услуг по Договору, в том числе с выездом уполномоченных представителей Заказчика по месту нахождения Исполнителя или по месту оказания услуг.

2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации и документации для осуществления проверки хода и качества оказания услуг.

2.2.3. Проводить экспертизу оказания услуг. Привлекать независимых экспертов в целях проверки качества оказания услуг.

2.3. Исполнитель обязуется:

2.3.1. Своевременно оказать услуги и сдать Заказчику результат оказанных услуг в соответствии с условиями Договора.

2.3.2. Предоставлять Заказчику всю информацию и документацию Исполнителя и третьих лиц, связанную с выполнением Договора, для проверки хода и качества оказания услуг.

2.3.3. Передавать Заказчику все материалы, полученные в ходе исполнения Договора.

2.3.4. Допускать уполномоченных представителей Заказчика для проведения проверок по месту нахождения Исполнителя или по месту оказания услуг.

2.3.5. Обеспечить сохранность документов, переданных ему Заказчиком для исполнения Договора, а также любого иного имущества и материалов, оказавшихся во владении Исполнителя в связи с исполнением Договора и/или полученных в ходе исполнения Договора.

2.3.6. Незамедлительно приостановить оказание услуг и в течение трех рабочих дней письменно уведомить об этом Заказчика в случае, если в ходе оказания услуг выяснится, что достижение результатов услуг в соответствии с требованиями ТЗ невозможно, или выяснится нецелесообразность дальнейшего оказания услуг для Заказчика.

2.3.7. Своими силами и за свой счет устранить недостатки, допущенные при оказании услуг, в соответствии с п. 4.3 и 5.1 Договора.

2.3.8. По исполнению Договора (части Договора) или прекращению Договора по иным основаниям предоставить отчет об оказанных услугах с приложением необходимой документации согласно ТЗ.

2.3.9. Осуществлять взаимодействие с авторами Изобретений (далее – Авторы) и патентообладателями по вопросам, вытекающим из предмета Договора.

2.4. Исполнитель вправе:

2.4.1. Привлекать третьих лиц к оказанию услуг по настоящему Договору, при этом невыполнение обязательств третьими лицами перед Исполнителем не может служить основанием для освобождения Исполнителя от выполнения условий Договора.

2.4.2. Запрашивать и получать от Заказчика информацию, необходимую для оказания услуг по Договору.

2.4.3. В случае непредоставления Заказчиком необходимой информации и документации в разумные сроки или ее недостаточности приостановить оказание услуг, о чем обязан уведомить Заказчика в течение трех рабочих дней. При этом срок оказания услуг соответственно продлевается.

2.5. Если в ходе оказания услуг будет обнаружена нецелесообразность дальнейшего оказания услуг для Заказчика, невозможность достижения результатов или неизбежность получения отрицательного результата, в том числе будут обнаружены источники информации, препятствующие патентоспособности Изобретений, а также других отрицательных результатов, обусловленных объективными факторами, не связанными с деятельностью Исполнителя, Заказчик обязан оплатить стоимость услуг, оказанных до выявления неизбежности получения отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего оказания услуг.

2.6. При оказании услуг Стороны обязуются принимать во внимание предлагаемые друг другу устные и письменные рекомендации, касающиеся предмета Договора.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. За оказанные в соответствии с условиями Договора услуги, включая оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, Заказчик уплачивает Исполнителю _________ (сумма прописью) рублей (НДС исчисляется согласно законодательству Российской Федерации).

3.2. Данная сумма перечисляется Заказчиком на расчетный счет Исполнителя частями по мере оказания услуг в размерах, указанных в счетах Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания Акта сдачи-приемки соответствующей части результатов услуг при условии представления полного комплекта отчетной документации в соответствии с ТЗ.

3.3. Цена Договора является твердой в течение срока оказания услуг и изменению не подлежит, за исключением случая, указанного в п. 3.4 Договора.

3.4. Цена Договора может быть снижена по договоренности сторон без изменения предусмотренных ТЗ объемов услуг и иных условий исполнения Договора.

3.5. Заказчик производит оплату оказанных услуг по настоящему Договору при условии предоставления Заказчику к моменту возникновения указанных обязательств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, по которой финансируется Договор, в противном случае Заказчик освобождается от ответственности за несвоевременное исполнение обязательств по оплате оказанных услуг, ущерб, упущенную выгоду либо иные убытки, возникшие у Исполнителя.

3.6. Сумма пошлин, тарифов, сборов патентных ведомств оплачивается за счет Заказчика.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

4.1. Исполнитель обязан в письменной форме известить Заказчика об оказании услуг (части услуг) по Договору. Извещение Исполнителя об оказании услуг (части услуг) должно быть подписано уполномоченным лицом.

4.2. При завершении оказания услуг (части услуг) Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки с приложением документов, разработанных в соответствии с ТЗ. Научная, техническая и другая документация, подлежащая передаче Заказчику, представляется Исполнителем на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде в форматах, согласованных с Заказчиком.

4.3. Заказчик в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки результатов оказанных услуг (части оказанных услуг) и документов, разработанных в соответствии с ТЗ, обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки результатов оказанных услуг (части оказанных услуг) или мотивированный отказ от подписания соответствующего Акта сдачи-приемки.

В случае отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки результатов оказанных услуг (части оказанных услуг) Сторонами составляется Акт выявленных недостатков с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработка результатов оказанных услуг (части оказанных услуг) осуществляется Исполнителем за его счет без последующей компенсации этих расходов Заказчиком.

Если отступления в оказании услуг от условий Договора или иные недостатки результата оказанных услуг (части оказанных услуг) в установленный срок не были устранены либо являются, существенными и неустранимыми, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Договора и отказаться от оплаты оказанных услуг (части оказанных услуг), а также потребовать возмещения убытков.

4.4. Датой оказания услуг (части услуг) по Договору считается дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки результатов оказанных услуг (части оказанных услуг).

4.5. Право на использование в любой форме документов, подготовленных Исполнителем в рамках выполнения Договора, принадлежит Заказчику.

4.6. Приемка оказанных услуг (части оказанных услуг) по Договору осуществляется Заказчиком в рабочие дни, с 9.00 до 17.00 по московскому времени, по фактическому месту нахождения Заказчика, а именно: , стр. 1. Исполнитель обязан уведомить Заказчика о предстоящей сдаче результатов оказанных услуг не позднее, чем за 24 часа.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. В случае выявления нарушений, допущенных Исполнителем при исполнении настоящего Договора, Заказчик в течение одного года с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг вправе требовать от Исполнителя их безвозмездного устранения (гарантийный срок).

Заказчик уведомляет Исполнителя о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня их обнаружения. Обязанность Исполнителя по устранению за свой счет допущенных нарушений возникает по истечении десяти рабочих дней с момента направления заказчиком письменных требований об устранении нарушений. Срок устранения нарушений Исполнителем составляет два месяца. По окончании двухмесячного срока составляется и подписывается сторонами протокол об устранении выявленных нарушений, либо по согласованию с Заказчиком срок устранения продлевается еще на один месяц.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету Договора, оказания услуг и результатам оказанных услуг, а также информации, которой Стороны будут обмениваться в ходе оказания услуг.

6.2. Заказчик и Исполнитель принимают на себя обязательства не разглашать как в целом, так и в деталях, научно-технические и другие данные, относящиеся к предмету Договора, результатам научных, технических и конструкторских разработок, техническим и технологическим особенностям производства, связанным с предметом Договора. Данное ограничение не распространяется на информацию:

а) подлежащую оглашению (обнародованию) в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и/или предоставляемую третьим лицам в процессе надлежащего исполнения обязательств по Договору;

б) общеизвестную на момент вступления Договора в силу, в том числе опубликованную или ставшую известной неограниченному кругу лиц без нарушения настоящего Договора.

6.3. Перечень научной и технической документации, подлежащей передаче Исполнителю Заказчиком для оказания услуг, согласовывается Сторонами.

6.4. Заказчик и Исполнитель могут копировать полученную документацию для своих нужд при соблюдении обязательств по обеспечению конфиденциальности.

6.5. С материалами, указанными в п. 6.3, могут знакомиться лишь те лица, которым непосредственно поручено оказание услуг по Договору, в части их касающейся.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

7.2. За нарушение Исполнителем сроков оказания услуг (в том числе сроков устранения выявленных недостатков оказанных услуг) он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения соответствующего срока оказания услуг.

За нарушение Заказчиком обязательств по оплате оказанных услуг он уплачивает Исполнителю неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты оказанных услуг.

7.3. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от обязательств по Договору.

7.4. За нарушение конфиденциальности в соответствии с разделом 6 Договора Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 100000 (Сто тысяч) рублей.

Уплата штрафа не освобождает Исполнителя от возмещения убытков.

7.5. Исполнитель в случае привлечения третьих лиц к оказанию услуг по настоящему Договору (в том числе патентных поверенных стран патентования) несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств указанными лицами.

7.6. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.7. Исполнитель не несет ответственности за результаты оказанных услуг в случае предоставления Заказчиком Исполнителю неполной или неверной информации, которую он не восполнил (не исправил) по требованию Исполнителя в разумные сроки.

7.8. Исполнитель несет ответственность за убытки, возникшие в результате нарушения условий Договора, а также за ненадлежащее выполнение обязательных указаний Заказчика, если не докажет, что действовал с той степенью заботливости и осмотрительности, которая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота и предпринял все меры для надлежащего исполнения обязательства.

8. Обстоятельства непреодолимой силы (ФОРС-МАЖОР)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, в частности: военные действия, террористические акты, диверсии, стихийные бедствия, эпидемии, объявление карантина и другие обстоятельства чрезвычайного характера, которые исключают исполнение обязательств Стороной.

8.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) выполнение Сторонами их обязательств по Договору продлевается на срок действия данных обстоятельств, если Стороны не утратят интереса к предмету Договора.

8.4. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны обязаны уведомить друг друга в трехдневный срок, а если это невозможно, то в разумный срок. В случае неуведомления виновная Сторона не вправе ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство и обязана возместить все убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору.

8.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), не являющихся общеизвестными фактами или не оформленных нормативно-правовыми актами, подтверждается документами (справками), выданными Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или другими компетентными органами, уполномоченными фиксировать указанные факты на территории Российской Федерации или за ее пределами.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением Договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам, рассматриваются Сторонами путем переговоров. Срок урегулирования разногласий – пятнадцать рабочих дней с даты получения претензии одной Стороны другой Стороной.

9.2. Неурегулированные споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

10. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ

10.1. Срок оказания услуг до 04 июля 2012 г. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, а в части гарантийных обязательств Исполнителя в соответствии с разделом 5 Договора.

10.2. Расторжение Договора возможно исключительно по соглашению Сторон или решению суда, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

10.3. Обязательства, взятые на себя Сторонами в соответствии с разделом 6 Договора, и условия об ответственности за нарушение этих обязательств остаются в силе для Сторон после прекращения действия Договора по любым основаниям в течение двух лет.

10.4. Решение суда о расторжении Договора в связи с его существенным нарушением Исполнителем является основанием внесения Исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.2. Все изменения и дополнения к Договору согласовываются Сторонами, оформляются дополнительными соглашениями и подписываются Сторонами .

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в трехдневный срок.

11.5. Неотъемлемой частью Договора является следующее приложение:

Техническое задание на оказание юридических услуг в сфере патентования (Приложение ).

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» (ФГБУ «ФАПРИД»)

, ,

УФК по г. Москве

(ФГБУ «ФАПРИД» л/с 20736Ц33420)

Банк: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705,

,

р/с ,

ОКВЭД – 74.11, ,

Адрес: г. Москва,

1-я ул. Ямского поля, д. 19

>От Заказчика

_________________ / /

«___» ____________ 20__ г.

>М. П.

>От Исполнителя

_________________ / /

«___» ____________ 20__ г.

>М. П.

Приложение

к Договору

№_______ от «___» ____________ 20__ г.

Гражданско-правовой договор с иностранным гражданином — образец заполнения на примере договора подряда с иностранным гражданином

ДОГОВОР ПОДРЯДА

с иностранным гражданином, прибывшем в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы

Настоящий договор заключен в Российской Федерации, городе Москве в соответствие с главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

ГУП г. Москвы Трест «Мосотделстрой № 1», именуемое в дальнейшим «Заказчик», в лице Руководителя Сорокина Юрия Павловича, на основании Устава, с одной стороны, и гражданин (ка) республики __________________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2 настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу, именуемую в дальнейшем «Работа» в объемах, указанных в разделе 2 настоящего договора:

1.2.1. Виды работ: _____________________________________________________________________________________________.

1.3. Для выполнения указанных работ Заказчик обязуется предоставить в срок до «___» ___________ 200 __ г. необходимую проектную и сметную документацию, технические условия, предоставить Подрядчику оборудование, инструменты, материалы, спецодежду, стоимость которой включена в цену договора.

1.4. Объект работ: _____________________________________, расположенный по адресу: _______________________________________________________________.

1.5. Работу Подрядчик выполняет из материалов, на оборудовании и с использованием инструмента Заказчика.

1.6. Срок выполнения работ с «___» __________ 200 __ г. до «___» __________ 200 __ г. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

1.7. Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи Работы Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. Объемы, стоимость и оплата работ

2.1. Объемы работ:

2.1.1. По пункту 1.2.1. – ориентировочно _________________________________________________________________________________.

2.2. Стоимость работ:

2.2.1. По пункту 1.2.1. (указываем в рублях по видам работ за единицу работ) – ___________________________________________________________________________.

2.2.2. Стоимость работ по настоящему Договору формируется на основании фактически выполненных работ.

2.3. Оплата работ:

2.3.1. Заказчик производит оплату выполненных Подрядчиком работ в течение 2 (двух) месяцев после подписания промежуточного и (или) основного акта приема-сдачи выполненных работ ответственным представителем Заказчика с зачетом всех ранее выплаченных сумм.

2.3.2. В случае перерасхода, порчи материалов, изделий, конструкций, Подрядчик возмещает Заказчику убытки, понесенные Заказчиком в связи с таким перерасходом, порчей, путем удержания из суммы оплаты за выполненные работы, что должно быть отражено в окончательном акте приема-сдачи выполненных работ.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. До начала выполнения работ назначить ответственного представителя для приемки выполненных работ и осуществления технического надзора за производством работ и сообщить Подрядчику фамилию, имя, отчество своего представителя.

3.1.2. Своевременно передавать по акту передачи-приема Подрядчику материалы, изделия, конструкции, необходимые для выполнения работ по настоящему договору.

3.1.3. Нести ответственность за сохранность сданных ему законченных Работ.

3.1.4. В течение 10 дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в п. 1.6. настоящего договора, осмотреть и принять результат Работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

3.1.3. Оплатить все фактически выполненные Подрядчиком работы в течение 2 (двух) месяцев с момента приемки результатов Работы по цене, указанной в п. 4 настоящего договора.

3.1.4. В течение 3-х дней уведомить Федеральную миграционную службу, орган исполнительной власти, ведающий вопросами занятости населения о привлечении в качестве Подрядчика по выполнению работ в соответствие с настоящим договором иностранного гражданина и (или) лица без гражданства, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы.

3.2. 3аказчик имеет право:

3.2.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком,.

3.2.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3.2.3. Оформить уведомление о продлении срока временного пребывания и прибытии иностранного гражданина в место пребывания по соответствующему заявлению Подрядчика.

3.3. Подрядчик обязан:

3.3.1. Своими силами, без привлечения третьих лиц выполнить предусмотренные настоящим договором работы в объеме, указанном в п.п. 2.1.1., с надлежащим качеством в соответствии с утвержденной проектной документацией.

3.3.2. Выполнить Работу в срок, указанный в п. 1.6. настоящего договора.

3.3.3. Передать результат Работы Заказчику.

3.3.4. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество Работы, в течение 5 дней, а так же во время гарантийного срока, который составляет 1,5 месяца после сдачи генподрядчику всех работ. В случае невозможности устранения выявленных недостатков, возместить Заказчику полную стоимость некачественно выполненных работ на основании справки-расчета Заказчика

3.3.4. Если сроки, указанные в п. 1.6. настоящего договора, составляют больше одного месяца, то ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, сдавать выполненные работы ответственному представителю Заказчика путем подписания промежуточного акта приема-сдачи выполненных работ.

3.3.5. Подрядчик обязуется самостоятельно пройти процедуру оформления (в соответствии с миграционным законодательством РФ) документов, разрешающих вести соответствующую деятельность или оказание соответствующих услуг на территории РФ:

  • оформление регистрации (для иностранных граждан, прибывших в РФ в порядке, не требующем получения визы);
  • получение в УФМС по г. Москве разрешения на работу для иностранных граждан;
  • обращение в соответствующий орган УФМС по г. Москве о постановке на миграционный учет.

3.3.6. Расходовать материалы Заказчика, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, в пределах норм расхода материалов, согласно ГЭСН, утвержденных Госстроем России.

3.3.7. Незамедлительно сообщать Заказчику обо всех обстоятельствах, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее свершения в срок..

3.3.7. После выполнения работ по настоящему Договору представить Заказчику отчет о расходовании материалов и вернуть неиспользованные по акту передачи-приема.

3.3.8. Возместить Заказчику убытки, понесённые в связи с выплатой штрафов, наложенных на Заказчика надзорными и/или контролирующими органами, если указанные штрафы являются следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору и/или нарушения законодательства Российской Федерации и г. Москвы путем удержания из суммы оплаты за выполненные работы.

3.3.9. Нести ответственность и риски за ущерб, причиненный Заказчику, а так же при выполнении работ или оказания услуг.

3.4. Подрядчик имеет право:

3.4.1. Требовать от Заказчика своевременной передачи по акту приема-передачи оборудования, инструментов, материала, спецодежду для выполнения работ.

3.4.2. Самостоятельно устанавливать режим рабочего времени, планировать и осуществлять работу по своему усмотрению.

3.4.3. Привлекать к выполнению работ третьих лиц по своему усмотрению, при этом неся перед Заказчиком единоличную ответственность за объемы, сроки и качество выполняемых работ.

4. Цена договора и порядок расчетов

4.1. Цена настоящего договора состоит из:

  • вознаграждения за выполненные работы и услуги в рамках настоящего договора, включающего стоимость выполненных работ или оказанных услуг, спецодежды, предоставляемой Заказчиком Подрядчику по настоящему договору;
  • издержек, связанных с выполнением работ и оказанием услуг, сумма которых фиксируется в акте приема-сдачи выполненных работ.

Стоимость выполненных работ или оказания услуг – это произведение фактически выполненного объема работ на стоимость единицы работ. Конкретная стоимость указывается в акте приема-сдачи выполненных работ. В эту стоимость входит налог на доходы физических лиц. В вознаграждение Подрядчика также входит стоимость спецодежды.

В стоимость вознаграждения включается налог на доходы физических лиц.

Сумма издержек Подрядчика фиксируется в акте приема-сдачи выполненных работ.

Сумма к уплате составляет: стоимость вознаграждения за вычетом налога на доходы физических лиц и суммы издержек.

4.2. Оплата Заказчиком выполненных Подрядчиком работ осуществляется путем выдачи денежных средств из кассы Заказчика.

5. Ответственность сторон

5.1. За нарушение срока выполнения Работ, указанного в п. 1.6 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от суммы договора и пеню из расчета 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки.

5.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

5.3. Уплата штрафа и пени не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

5.4. В случае одностороннего отказа Подрядчика от выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 20 % от стоимости фактически выполненных работ.

6. Сроки действия договора

6.1. Данный договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Преображенский районный суд г. Москвы.

8. Заключительные положения

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

8.2. Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае неоднократного (свыше 3-х раз) виновного нарушения условий договора Подрядчиком.

8.3. К договору прилагается и является его неотъемлемой частью Приложение 1 «Права и обязанности в сфере миграционного учета иностранных граждан на территории РФ».

8.4. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего договора, во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

9. Адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик

ГУП города Москвы трест «Мосотделстрой № 1»

127023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 13

ИНН/КПП 7703010206/771801001

Р/с 40602810338290100107 в Стромынском отделении №5281 Сбербанка России г. Москва

К/с 30101810400000000225

БИК 044525225 ОКПО 03992982

Телефон: (495) 963-65-66

Руководитель / Ю. П. Сорокин/

Подрядчик

Дата рождения: ______________________________

Место рождения __________________________________________

Серия и номер паспорта: ___________________________________

Дата выдачи: _____________________________________________

Контактный телефон: ______________________________________

Разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства:

серия «_____» _____________________________ ___________

Кем выдано: ___________________________________________

дата выдачи: ___________________________________________

действительно до _______________________________________

_________________________/ /

Приложение №1 к договору

Права и обязанности

в сфере миграционного учета иностранных граждан на территории РФ

1. Иностранный гражданин обязан:

  • встать на миграционный учет по месту пребывания на территории РФ в течение 3-х рабочих дней с момента въезда в РФ.
  • представить для подачи в ФМС России или ее территориальное подразделение:

o заявление о выдаче разрешения на работу;

o цветную фотографию 3х4 на матовой бумаге;

o документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина и признаваемый РФ в этом качестве;

o миграционную карту с отметкой о пересечении границы;

o документ об уплате гос. пошлины за выдачу иностранному гражданину разрешения на работу.

  • в течение 30 суток со дня получения разрешения на работу предоставить в ФМС России или ее территориальное подразделение сертификат об отсутствии у него заболеваний, ВИЧ-инфекции, справку об отсутствии инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на работу в Российской Федерации: лепра (болезнь Гансена), туберкулез, сифилис, хламидийная лимфогранулема, шанкроид).
  • находить работодателя или заказчика работ (услуг) и заключать с ним трудовой договор или гражданско-правовой договор.

2. Юридическое лицо, заключившее гражданско-правовой договор с иностранным гражданином, обязано:

  • не позднее 3 рабочих дней с даты его заключения уведомить ФМС России или ее территориальное подразделение, а также орган Подрядчикной власти, ведающий вопросами занятости населения в соответствующем субъекте Российской Федерации лично или по почте заказным письмом о привлечении и использовании иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы;

— продлить срок пребывания иностранного гражданина в порядке, предусмотренном законодательством РФ о миграции.

Мои права и обязанности в сфере миграционного учета иностранных граждан на территории РФ разъяснены.

Я обязуюсь предоставить в УФМС России по г. Москвы или ее территориальное подразделение сертификат об отсутствии у меня заболеваний, ВИЧ-инфекции, справку об отсутствии инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Я несу ответственность за нарушение миграционного, уголовного, гражданского, административного и т.д. законодательств РФ.

» «_______________200 г. _______________ / /

Общие моменты ↑

На сегодняшний день всевозможные работы, предусматривающие оплату, должны в обязательном порядке оформляться соответствующим образом.

Это позволяет избежать возникновения всевозможных сложностей, а также упростить процесс бухгалтерской и налоговой отчетности. Основополагающим документом в рассматриваемом случае является договор подряда.

При этом заключить подобного рода соглашение можно не только с лицом, являющимся налоговым резидентом РФ, но также с иностранным гражданином.

Сама процедура составления договора подряда с иностранным гражданином с патентом имеет очень большое количество нюансов.

При отсутствии соответствующего опыта ответственному за процедуру рассматриваемого типа сотруднику необходимо будет в обязательном порядке предварительно разобраться со следующими вопросами:

  • необходимые понятия;
  • трудовые возможности иностранного лица;
  • законные основания.

Также стоит помнить о том, что имеются некоторые нюансы при составлении договора подряда с иностранным гражданином с видом на жительство.

Относительно недавно действующее по этому поводу законодательство претерпело достаточно серьезные реформы. Потому желательно изучить нормативную базу по этому поводу.

Необходимые понятия

Чтобы избежать допущения каких-либо типичных ошибок, стоит прежде, чем приступить к составлению соглашения данного типа, ознакомиться с действующими нормативно-правовыми документами.

Во избежание сложностей их понимания предварительно желательно изучить следующие основные понятия, термины:

  • стороны договора подряда — заказчик, подрядчик;
  • предмет договора — срок договора, цена договора;
  • вид на жительство;
  • патент на работу.

Основополагающими понятиями, знание которых строго обязательно, является «заказчик» и «подрядчик». Под термином «заказчик» понимается сторона, которая выступает в роли лица, принимающего работу.

Подрядчиком является непосредственно исполнитель – физическое или же юридическое лицо, выполняющее поставленную задачу, подряд.

Предмет договора – один из обязательных пунктов документа рассматриваемого типа. В нем в обязательном порядке обозначается «срок договора».

Под данным термином обычно понимается некоторый отрезок времени, в течение которого подрядчику необходимо будет в обязательном порядке выполнить поставленную перед ним задачу.

«Цена договора» — стоимость выполненной работы. Если потребуется обратиться в суд, то ценой иска будет являться именно объявленная цена договора.

Сотруднику, который составляет договора рассматриваемого типа, необходимо в обязательном порядке понимать, что означает термин «вид на жительство».

Под ним понимается специальный документ, который фактически удостоверяет личность иностранного гражданина или же лица вовсе без гражданства. Вид на жительство фактически может заменять собой паспорт.

«Патент на работу» — представляет собой специальный документ, который позволяет вести какую-либо коммерческую деятельность на территории РФ на законных основаниях.

Если составляется подрядный договор с бригадой рабочих, не являющихся гражданами России, то наличие подобного рода патента строго обязательно.

Не допускается заключение договора рассматриваемого типа с лицом, не имеющим права на ведение определенной деятельности на территории РФ.

Трудовые возможности иностранного лица

Сотрудникам, которые осуществляют составление договоров рассматриваемого типа с представителями иностранных государств, необходимо в обязательном порядке ознакомиться с их трудовыми возможностями.

Так как при наличии каких-либо условий в подобном соглашении, которые нарушают действующее на территории РФ законодательство, а также трудовые возможности иностранца, оно недействительно.

Судебная практика по данному вопросу достаточна обширна. Каждому работодателю, заключающему договор подряда, необходимо в обязательном порядке помнить о следующих важных моментах:

  • все трудовые взаимоотношения с иностранцами регламентируется федеральным законодательством и в отдельных случаях Трудовым кодексом Российской Федерации;
  • принятие на работу, заключение какого-либо договора возможно только в случае нахождения иностранного гражданина на территории РФ на законных основаниях;
  • правовой статус конкретного работника в обязательном порядке определяется действующим в его отношении режимом на территории РФ;
  • права иностранца, по большей части, зависят от режима нахождения на территории России — временно, на постоянно основе, временно, но имеется вид на жительство;
  • работодателю требуется получение специального разрешения на наем зарубежных граждан;
  • трудовые возможности иностранца определяются следующими документами — патентом, документом о внесении патентных платежей, миграционная карта.

Основанием для устройства на работу иностранца является именно наличие патента. Сегодня получение его строго обязательно.

При этом необходимо помнить, что именно в патенте обозначается перечень работ, которые имеет право выполнять конкретный гражданин.

Какие налоги платятся по договору подряда в 2019 году смотрите в статье: налоги и взносы по договору подряда.

Как написать претензии по договору подряда об оплате, .

Прежде, чем приступать к составлению договора рассматриваемого типа, необходимо обязательно убедиться, что конкретное лицо имеет право на ведение подобной деятельности на территории Российской Федерации.

Законные основания

Договор подряда в обязательном порядке должен составляться с соблюдением всех правил и норм действующего на территории РФ законодательства.

К наиболее важным нормативно-правовым документам по этому поводу можно отнести следующие:

ст.№702 ГК РФ Когда именно допускается использование договора подряда, особенности составления
ст.№703 ГК РФ Перечень работ, предусматривающих составление договора подряда
ст.№705 ГК РФ Каким именно образом распределяется оплата за выполненную работу между участниками бригады, являющимися иностранными гражданами
ст.№707 ГК РФ На данную статью необходимо ориентироваться при участии в выполнении поставленной задачи сразу нескольких ответственных лиц
ст.№711 ГК РФ Каким именно способом осуществляется оплата труда работников по договору подряда
ст.№712 ГК РФ Когда допускается удержание некоторого количества средств заказчиком
ст.№721 ГК РФ Указываются критерии качества выполнения работ
ст.№722 ГК РФ Когда предоставляется гарантия качества на выполняемую работу
ст.№729 ГК РФ Перечисляются возможные последствия досрочного прекращения договора подрядного типа

Также договора подряда с иностранными гражданами должны в обязательном порядке соответствовать следующим положениям федеральных законов:

Федеральный закон №524-ФЗ

от 31.12.2014 г.
Федеральный закон №115-ФЗ

от 25.07.02 г.

Полный перечень подобных нормативно-правовых актов достаточно обширен. При возможности необходимо в обязательном порядке изучить их все.

Это позволит избежать признания договора подряда недействительным, ничтожным, а также всевозможных спорных и конфликтных ситуаций.

Договор подряда с иностранным гражданином ↑

Перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих процедуру составления подрядного договора с иностранными гражданами, достаточно обширен.

Но, в то же время, в законодательстве отсутствует унифицированный формат соглашения рассматриваемого типа.

Именно поэтому прежде, чем приступить к формированию договора подряда, следует максимально внимательно ознакомиться с верно составленным образцом.

Но при этом в качестве источника подобного рода документа необходимо использовать только максимально надежный.

При возможности стоит обратиться к квалифицированному юристу, хорошо разбирающемуся в вопросах подобного рода.

Наиболее важными моментами на сегодняшний день можно считать следующие:

  • договор с физическими лицами;
  • договор с юридическими лицами;
  • соглашение по патенту;
  • на оказание услуг;
  • на выполнение строительных работ.

Пример договора подряда в обязательном порядке должен быть именно с учетом зарубежного гражданства. Так как самые важные особенности заключаются в этом.

С физическим лицом

Договор подряда может быть заключен с физическим лицом. При этом чаще всего им является именно заказчик.

Необходимо помнить о следующих нюансах, связанных с составлением договора рассматриваемого типа:

  • физические лицо не является налоговым агентом – именно поэтому иностранному гражданину, юридическому лицу необходимо будет самостоятельно заполнять декларацию 3-НДФЛ и уплачивать все налоги;
  • при составлении договора все иностранные слова (Ф.И.О. и иные реквизиты) следует прописывать латиницей.

Необходимо помнить, что при составлении договора рассматриваемого типа необходимо будет обязательно ориентироваться также на Трудовой кодекс РФ.

В данном нормативном документе имеется отдельный раздел, посвященный именно иностранным работникам.

С юридическим лицом

Если договор подряда заключается непосредственно между юридическими лицами, то заказчику необходимо будет выступить в роли налогового агента.

В таком случае данное соглашение в обязательном порядке будет являться основанием для начисления налогового сбора на доход, получаемый исполнителем.

Величина его будет зависеть от большого количества самых разных факторов. При этом обозначенный выше момент с выплатой налогового сбора в пользу государства необходимо будет в обязательном порядке указать именно в самом договоре.

Видео: договор подряда. Не дать себя обмануть

Данное соглашение должно учитывать НДС, а также иные выплаты. Этот момент стоит осветить максимально подробно. В противном случае велика вероятность возникновения вопросов со стороны налоговой инспекции.

Соглашение по патенту

Следует помнить, что патент иностранного гражданина может быть использован только для выполнения каких-либо работ, которые не связаны с ведением предпринимательской деятельности.

Именно поэтом в качестве исполнителя-иностранца может выступать только физическое лицо.

И опять же именно заказчик должен выступать налоговым агентом – он обязан делать все соответствующе отчисления, а также формировать отчетность.

На оказание услуг

Единственное отличие подрядного договора от аналогичного соглашения, но на оказание платных услуг – наличие конечного результата.

Соглашения данного типа подразумевает выполнение каких-либо действий в течение определенного промежутка времени.

Как составить договор подряда на выполнение изыскательских работ узнайте из статьи: договор подряда на выполнение проектных и изыскательных работ.

Где посмотреть образец бригадного договора подряда, .

Образец договора подряда на выполнение строительных работ, .

Несмотря на большое количество сходств данных документов, не следует их путать. Так как они далеко не всегда являются взаимозаменяемыми.

На выполнение строительных работ

Достаточно часто на сегодняшний день составляется подрядный договор на выполнение строительных работ, где в качестве исполнителя выступает зарубежная компания. При этом, прежде всего, необходимо ориентироваться на гл.№37 §3 ГК РФ.

Опять же в самом соглашении следует обязательно затронуть именно процедуру уплаты налогов. Кто именно будет осуществлять данную операцию, на каких основаниях.

Пример заполненного договора подряда

Договор подряда с иностранной компанией в обязательном порядке должен включать в себя следующие основные разделы:

  • реквизиты сторон полностью, дата и место составления соглашения;
  • предмет договора;
  • сроки выполнения работ;
  • цена договора, а также порядок свершения оплаты;
  • обязанности сторон;
  • подписи уполномоченных лиц.

Процедура составления договора подряда с иностранным гражданином или же компанией имеет некоторые важные особенности.

Но сам документ является типовым, существенных отличий в его формировании нет. Следует лишь учитывать законодательство, регламентирующее взаимодействие с представителями иных государств.

Предыдущая статья: Налоги и взносы по договору подряда Следующая статья: Образец договора подряда

Оставьте комментарий